Договор поручительства к договору подряда: образец

Договор поручительства к Договору подряда

к Договору № __________

Договор поручительства № _________

к Договору подряда № ________

Общество с ограниченной ответственностью ______________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________, и_______________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице_______________________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Заказчиком за исполнение ___________________________________ (далее – «Подрядчик») всех обязательств по Договору подряда ___№ ____________________., заключенного между Подрядчиком и Заказчиком (далее – «Договор подряда»).

Ответственность Поручителя перед Заказчиком ограничена суммой авансового платежа в размере _____________от общей стоимости Работ по Договору подряда (п. 4.1. Договора подряда), что составляет ____________________________________________________________________

2. Обязанности Сторон

2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Подрядчиком перед Заказчиком за исполнение всех обязательств Подрядчика по Договору подряда, включая возврат всех совершенных Заказчиком авансовых и иных платежей по Договору подряда в случае его расторжения, исполнение гарантийных обязательств, а также компенсацию затрат, убытков, уплату штрафов и неустоек по Договору подряда, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору подряда.

2.2. Основанием возникновения ответственности Поручителя по исполнению обязательств, предусмотренных Договором подряда, является обращение Заказчика к Поручителю с соответствующим требованием в результате неисполнения Подрядчиком своих обязательств в предусмотренные Договором подряда сроки.

2.3. Заказчик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных Подрядчиком нарушениях Договора подряда, которые могут повлечь предъявление Заказчиком Подрядчику требования об исполнении обязательств, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком.

2.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда перед Заказчиком, Заказчик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Подрядчика или Поручителя в порядке и сроки, установленные Договором подряда. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, принятых на себя в рамках настоящего Договора, последний несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с Договором подряда и действующим законодательством РФ.

2.5. В случае, если Поручитель исполнит обязательство Подрядчика перед Заказчиком по Договору подряда, к нему переходят права Заказчика в объеме фактически удовлетворенных требований.

2.6. В течение трех дней после исполнения Поручителем обязательства Подрядчика, Заказчик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования Заказчика к Подрядчику, и передать права, обеспечивающие эти требования.

3. Сроки поручительства

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует вплоть до полного исполнения обязательств Подрядчика, предусмотренных Договором подряда (п. 8.2. Договора подряда).

3.2. Поручительство прекращается:

    в случае, если после подписания настоящего Договора и внесения соответствующих изменений в Договор подряда (дополнительными соглашениями к Договору подряда) обязательства Поручителя, предусмотренные настоящим Договором, увеличиваются более чем на 20% от суммы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора и указанные изменения влекут значительное увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без его письменного согласия; в случае, если Заказчик отказался принять надлежащее исполнение по Договору подряда, предложенное Подрядчиком или Поручителем; в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда; в случае принятия Заказчиком отступного; в иных предусмотренных законом случаях.

3.3. Плата за предоставление поручительства настоящим Договором не предусматривается.

4. Порядок разрешения споров и претензий

4.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

4.2. В случае недостижения Сторонами согласия путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. в соответствии с законодательством РФ.

4.3. До обращения в суд любая из сторон обязана обратиться к стороне, не исполнившей обязательство, с претензией. Для ответа на претензию устанавливается срок – 10 (Десять) с момента ее получения.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон и один экземпляр для Подрядчика.

5.2. Подрядчик обязан предоставить заверенную копию Договора подряда Поручителю.

Договор поручительства к договору подряда: образец

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)

(Утверждена Письмом Минстроя России от 20 ôåâðàëÿ 1996 ã. ¹ 6)

_____________________________________________________________, в дальнейшем именуемая

“Поручитель”, в лице ___________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и

(устава, доверенности и пр.)

(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)

в дальнейшем именуемое “Предприятие”, в лице ___________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________________,

(устава, доверенности и пр.)

с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с _________________________

по пп. ______________________________ Договора подряда ¹____________ от _________________ 199 __ г. (в дальнейшем – Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом.

1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия:

Договор залога указанного имущества является приложением 1 * к настоящему Договору.

2. Обязательства сторон

2.1. Поручитель обязуется:

2.1.1. В течение ______________ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить _____________________________________________________________________________,

(заказчику по Договору подряда)

в дальнейшем именуемому “Заказчик”, письменное поручительство (в дальнейшем – Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ______ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем – Требование) об исполнении Поручительства:

в течение ______________________________ дней от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по
пп. _________________ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);

в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательства по пп. __________________ Договора подряда;

в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____________________ Договора подряда.

Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить следующие надлежащим образом оформленные документы:

2.1.3. В течение äâóõ дней после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие.

2.1.4. В течение ___________ дней после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.

2.1.5. В течение _______________ дней после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию.

В сумму регрессных требований включаются:

сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения обязательств по пп. _____________ Договора подряда);

неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. _____________ Договора подряда, уплаченные Поручителем;

издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. _____________ Договора подряда;

издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;

расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства;

иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.

2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок __________ ______________________________.

2.2. Поручитель имеет право:

2.2.1. В течение ______________ дней от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.

В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ____________________________ дней с начислением ____________________% годовых.

В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение ____________ дней после получения такой выручки.

2.3. Предприятие обязуется:

2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество.

Читайте также:  Агентский договор на транспортные услуги : особености процедуры оформления

2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства.

2.3.3. В течение ______________ дней после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда.

2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора.

3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета _____________ % суммы ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше __________ дней после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора.

4.2. Действие Договора прекращается:

после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. _________ Договора подряда;

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _____________ Договора подряда другому предприятию (организации);

в случае исполнения Поручительства – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

6. Реквизиты сторон

6.1. Гарант ______________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

6.2. Предприятие _________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

За Гаранта ___________________ За Предприятие ______________________

Договор поручительства к договору подряда: образец

На сегодняшний день наиболее востребованным способом обеспечения обязательств по договорам строительного подряда становится поручительство.

При проведении заказчиком или уполномоченной им организацией (организатором торгов) подрядных торгов требование о предоставлении поручительства за подрядчика может быть выдвинуто заказчиком и становится обязательным для подрядчика при заключении договора строительного подряда.

Сторона договора строительного подряда, требующая от контрагента предоставления поручительства, вправе установить определенные требования к выбору поручителя.

Например, чтобы поручителем были известные заказчику подрядная организация (несколько подрядных организаций) или объединение (концерн, корпорация, ассоциация и т.п.), в состав которых входит подрядчик, которые в случае его несостоятельности могли бы квалифицированно завершить подрядные работы.

Поручитель вправе потребовать от организации, в пользу которой выдается поручительство, предоставить доказательства ее состоятельности (финансовые документы, кредитная история) и квалификации (сведения о ранее реализованных проектах с участием этой организации), а также информацию о проекте, участие в котором гарантируется, включая проект договора строительного подряда.

Поручитель, в свою очередь, может потребовать от должника обеспечения поручительства в форме:

  • денежного задатка (депозита), вносимого на счет или удерживаемого поручителем;
  • залога имущества или имущественных прав должника;
  • гарантий или поручительства других лиц.

Поручительство оформляется договором поручительства. По договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств (полностью или в оговоренной части) по основному договору – договору строительного подряда на строительство объекта.

При устной форме договор поручительства признается недействительным.

Сторонами договора поручительства являются кредитор и поручитель, согласия должника на выдачу поручительства не требуется. Вместе с тем законодательством не запрещено заключение трехстороннего соглашения с участием должника.

Существенными условиями договора поручительства являются сведения:

  • о лице, за которого выдается поручительство;
  • об обязательстве, по которому предоставлено поручительство.

Обязанность поручителя исполнить обязательства за должника возникает тогда, когда должник (например, подрядчик) сам не в состоянии исполнить обязательство, отказывается от исполнения или не может надлежащим образом исполнить обязательство.

Поручительство может предоставляться:

  • одним поручителем в пользу одной стороны договора;
  • несколькими поручителями в сумме (по совокупности), обеспечивающими исполнение обязательств стороной договора.

Если поручителей несколько, они несут солидарную ответственность, однако договорами с поручителями может быть предусмотрена очередность действия поручителей при исполнении обязательств за должника.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Однако договором поручительства может быть предусмотрена обязанность поручителя отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательств по договору строительного подряда не в целом, а в его части. Например, поручительством может обеспечиваться не весь объем обязательств подрядчика, а только сроки и качество выполнения подрядных работ.

При предоставлении частичного объема поручительства в договоре поручительства приводятся ссылки на конкретные статьи договора строительного подряда, обязательства по которым обеспечиваются поручительством.

Поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Солидарная форма ответственности поручителя и должника означает, что должник и поручитель отвечают за исполнение обязательств как одно лицо, причем это касается не только денежных, но и других видов обязательств. Однако договором поручительства может быть предусмотрена и субсидиарная ответственность поручителя.

Поручительство распространяется не только на основное обязательство по договору поручительства, но и на уплату процентов, на возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Однако в договоре поручительства ответственность поручителя может быть ограничена только исполнением основного обязательства.

Договор поручительства обязывает поручителя не только возместить денежные убытки кредитора, но и организовать выполнение обязательств за должника, что при исполнении договоров строительного подряда может быть более удобно другой стороне договора и снижает ее убытки за счет экономии времени на поиск надежного подрядчика.

При отсутствии в договоре поручительства указания о сроке, на который оно дано, поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю.

Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение 2 лет со дня заключения договора поручительства. Указанные сроки не подлежат восстановлению судом как сроки исковой давности.

В случае предъявления к поручителю требований кредитором поручитель вправе выдвинуть против этих требований возражения, которые мог бы представить должник. При этом поручитель вправе действовать самостоятельно, по собственному усмотрению, привлекая должника к участию в деле лишь тогда, когда он посчитает это необходимым.

Если поручитель добровольно или по решению суда исполнил обязательство должника, к нему переходят права кредитора по этому обязательству, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.

По исполнении поручителем обязательства должника кредитор обязан вручить ему документы, удостоверяющие требования к должнику, и передать права, обеспечивающие эти требования, например право залога.

Если должник самостоятельно исполнил обязательство, он обязан немедленно известить об этом поручителя, чтобы тот не смог исполнить, в свою очередь, обязательство перед кредитором. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, имеет право получить уплаченную сумму (или возмещение в счет исполненных за должника обязательств) с кредитора или должника.

Поручительство может быть предоставлено как бесплатно, так и за плату. Плата за поручительство уплачивается стороной за счет собственных средств, но по договоренности сторон по договору строительного подряда может быть включена в затраты подрядчика и возмещаться заказчиком.

  • с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего;
  • с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;
  • если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.

Образец договора поручительства с физическим лицом

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА C ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ №________

Читайте также:  Неисполнение договорных обязательств

Дата, место заключения (населенный пункт)

***, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице *** действующего на основании Устава, с одной стороны, и ***, именуем__ в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение _________________________ (указываются наименование, организационно-правовая форма, ОГРН организации-должника), именуем__ в дальнейшем «Должник», его обязательства по Договору № ___ от «__» ________ ___ г., заключенному с Кредитором (далее «Обеспечиваемый договор»).

1.2. Сведения об обязательстве Должника, в обеспечение исполнения которого выдается поручительство:

  • предмет Договора (поставка, подряд, услуги и т.п.);
  • цена Договора: _____ (______________) руб., в том числе НДС _____ (_____________) руб.;
  • срок исполнения обязательств: ___________________________________________________.

1.3. Поручитель ознакомлен с условиями Обеспечиваемого договора.

1.4. Поручительство выдается на срок действия Обеспечиваемого договора и до полного исполнения обязательств по нему.

2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель отвечает солидарно с Должником.

2.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства.

2.3. При предъявлении Кредитором требований Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник.

2.4. Поручитель заранее дает согласие в случае изменения обязательств по Обеспечиваемому Договору отвечать перед Кредитором на измененных условиях, при условии если их объем в денежном эквиваленте не превысит Цены Договора более чем в 2 (два) раза.

2.5. Сведения об имуществе принадлежащем Поручителю (адрес, номер/дата свидетельства, VIN и т.п.):

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока, установленного п. 1.4. настоящего Договора.

3.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Должника.

3.5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

КРЕДИТОР

Наименование/ФИО

Контактный номер телефона, e-mail, Банковские реквизиты, ОГРН, ИНН, КПП

Должность, ФИО, подпись

ПОРУЧИТЕЛЬ

ФИО, Паспортные данные: серия/номер, кем/когда выдан, д.р.

Адрес регистрации, адрес почтовый, адрес e-mail, Номер мобильного/городского телефонов

Должность, ФИО, подпись

Получить бесплатную консультацию юриста подготовившего документ можно по номеру: +79255467550

Адрес в Москве: Москва, Бутырский Вал 20/1

(Офис в 3-х мин. пешком от ст.м. Белорусская кольцевой линии)

Клиентам на автомобиле предоставляется бесплатное парковочное место.

Договор поручительства

Добавлено в закладки: 0

Договор поручительства – один из методов обеспечения выполнения обязательств. Главное назначение договора о предоставлении поручительства – возмещение убытков кредитора ввиду ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательства должником для того, чтобы максимально уменьшить потери и убытки кредитора.

Поручитель по соглашению обязывается отвечать перед кредитором другого лица за выполнение последним его обязательства в части или полностью (статья 361 Гражданского Кодекса РФ).

Таким образом, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения условий главного обязательства меж должником и кредитором и к выполнению обязательства привлекается вместе с должником поручитель. Главным обязательством может быть договор займа, кредитный договор, договор подряда и прочие примеры правовых гражданских договоров, которые необходимо оценить в денежном эквиваленте. Договором поручительства может также быть обеспечено обязательство, которое появится в будущем (статья 361 Гражданского Кодекса РФ).

Обычно поручитель несет перед кредитором ответственность в полном объеме за своевременное выполнение должником всех обязательств по главному договору:

  • Уплата процентов за использование чужих денежных средств;
  • Погашение главного долга;
  • Возмещение судебных издержек по взысканию долга и прочих убытков кредитора;
  • Уплата штрафов (неустойки) при просрочке выполнения обязательств по главному договору;
  • Выплата других платежей, которые предусмотрены главным договором.

В образце договора поручительства можно предусмотреть частичную ответственность: только по главному долгу, или уплата неустойки по основному долгу и так далее (статья 361 Гражданского Кодекса РФ).

Согласно общему правилу, должник и поручитель перед кредитором отвечают солидарно, хотя образец договора поручительства может предусмотреть и субсидиарную ответственность поручителя (пункт 1 статьи 363 Гражданского Кодекса РФ). Под солидарной ответственностью подразумевают ответственность, при которой кредитор имеет право требовать выполнения обязательства, как от поручителя и должника совместно, так и от каждого из них в отдельности. Требование выполнить обязательства может быть как частичное, так и полное. То есть если должник не исполнит обязательство в полном объеме, кредитор может требовать исполнить обязательство поручителя (статья 323 Гражданского Кодекса РФ).

Субсидиарная ответственность является добавочной к ответственности должника. До предъявления требований к поручителю, который имеет субсидиарную ответственность, кредитор обязан предъявить требование к должнику.

Когда должник отказался удовлетворять требование кредитора или кредитор от него не получил в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование можно предъявить поручителю (статья 399 Гражданского Кодекса РФ).

В обязательном порядке форма договора поручительства обязана быть письменной. Невыполнение этого правила влечет недействительность договора поручительства (статья 362 Гражданского Кодекса РФ).

Сторонами договора поручительства являются кредитор и поручитель

Поручителем может быть какое-либо юридическое или физическое лицо, кроме некоторых исключений. Поручителями не могут выступать унитарные предприятия и бюджетные учреждения (статья 115 Гражданского Кодекса РФ).

Кредитор по главному договору является кредитором по договору поручительства. Потому зависимо от главного договора кредитором могут быть обычные юридические и физические лица, когда другое не предусматривается основным договором или законом.

Условия договора

Права поручителя (юридического или физического лица):

  • Требовать от должника оплатить проценты на сумму, которая выплачена кредитору, и возмещения других убытков, которые понесены в связи с ответственностью должника, когда другое не предусматривается договором поручительства или законом (пункт 1 статьи 365 Гражданского Кодекса РФ);
  • Выдвигать возражения против требования кредитора, которые может представить должник, когда другое не предусматривается договором поручительства или законом. Поручитель при этом не теряет право на данные возражения даже в случае, когда должник отказался от них или признал собственный долг (статья 364 Гражданского Кодекса РФ);
  • При выполнении обязательств по главному договору к поручителю перейдут права кредитора по главному договору и права, которые принадлежат кредитору как залогодержателю, когда другое не предусматривается договором или законом. Права кредитора переходят в объеме, в котором поручитель требование удовлетворил (пункт 1 статьи 365 Гражданского Кодекса РФ);
  • Взыскать неосновательно полученное с кредитора при исполнении должником обязательств по главному договору (статья 366 Гражданского Кодекса РФ).
  • После требования кредитора в течение определенного срока исполнить обязательства, которые предусмотрены главным договором;
  • Нести субсидиарную или солидарную ответственность за невыполнение должником главного обязательства частично или полностью (пункт 1 статьи 363 Гражданского Кодекса РФ).

Гражданский кодекс РФ предполагает лишь одну обязанность кредитора по договору поручительства. По выполнении главного обязательства поручителем кредитор должен вручить поручителю документы, которые удостоверяют требование к должнику, и передать права, которые обеспечивающие данное требование. Это правило используется, когда другое не предусматривается договором или законом (пункт 2 статьи 365 Гражданского Кодекса РФ).

Существенное условие договора поручительства – предмет договора поручительства, в который включаются:

  • Указание характера, объема ответственности поручителя;
  • Указание главного обязательства между кредитором и должником: оснований и объема главного обязательства;
  • Указание поручителя, указание кредитора по главному обязательству, должника.

При неуказании предмета договора договор поручительства считатся незаключенным. Существенные условия договора – все условия, в отношении которых должно быть по заявлению одной из сторон достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 Гражданского Кодекса РФ).

Можно привести примеры дополнительных условий, которые указываются в бланке договора поручительства:

  • Обязанности и права сторон;
  • Срок действия договора;
  • Расторжение договора;
  • Ответственность поручителя;
  • И так далее.

Типовой договор поручительства прекращается (статья 367 Гражданского Кодекса РФ) в следующих ситуациях:

  • При изменении главного обязательства, которое влечет за собой увеличение ответственности или другие неблагоприятные последствия без согласия поручителя для непосредственно поручителя,;
  • С прекращением главного обязательства. Это связывается с тем, что поручительство является добавочным обязательством в отношении к основному обязательству. А недействительность главного обязательства влечет за собой недействительность обязательства, обеспечивающего его когда другое не устанавливается законом (пункт 3 статьи 329 Гражданского Кодекса РФ);
  • Когда кредитор отказался принять необходимое выполнение, которое предложено поручителем или должником;
  • С переводом по основному обязательству на другое лицо долга, когда поручитель не дал согласие отвечать за должника;
  • По истечении срока, указанного в договоре, на который он дан.
Читайте также:  Журнал регистрации договоров

Договор поручительства к договору подряда

Условия договора

Права поручителя (юридического или физического лица):

  • Требовать от должника оплатить проценты на сумму, которая выплачена кредитору, и возмещения других убытков, которые понесены в связи с ответственностью должника, когда другое не предусматривается договором поручительства или законом (пункт 1 статьи 365 Гражданского Кодекса РФ);
  • Выдвигать возражения против требования кредитора, которые может представить должник, когда другое не предусматривается договором поручительства или законом. Поручитель при этом не теряет право на данные возражения даже в случае, когда должник отказался от них или признал собственный долг (статья 364 Гражданского Кодекса РФ);
  • При выполнении обязательств по главному договору к поручителю перейдут права кредитора по главному договору и права, которые принадлежат кредитору как залогодержателю, когда другое не предусматривается договором или законом. Права кредитора переходят в объеме, в котором поручитель требование удовлетворил (пункт 1 статьи 365 Гражданского Кодекса РФ);
  • Взыскать неосновательно полученное с кредитора при исполнении должником обязательств по главному договору (статья 366 Гражданского Кодекса РФ).
  • После требования кредитора в течение определенного срока исполнить обязательства, которые предусмотрены главным договором;
  • Нести субсидиарную или солидарную ответственность за невыполнение должником главного обязательства частично или полностью (пункт 1 статьи 363 Гражданского Кодекса РФ).

Гражданский кодекс РФ предполагает лишь одну обязанность кредитора по договору поручительства. По выполнении главного обязательства поручителем кредитор должен вручить поручителю документы, которые удостоверяют требование к должнику, и передать права, которые обеспечивающие данное требование.

Существенное условие договора поручительства – предмет договора поручительства, в который включаются:

  • Указание характера, объема ответственности поручителя;
  • Указание главного обязательства между кредитором и должником: оснований и объема главного обязательства;
  • Указание поручителя, указание кредитора по главному обязательству, должника.

При неуказании предмета договора договор поручительства считатся незаключенным. Существенные условия договора – все условия, в отношении которых должно быть по заявлению одной из сторон достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 Гражданского Кодекса РФ).

Можно привести примеры дополнительных условий, которые указываются в бланке договора поручительства:

  • Обязанности и права сторон;
  • Срок действия договора;
  • Расторжение договора;
  • Ответственность поручителя;
  • И так далее.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdev

Типовой договор поручительства прекращается (статья 367 Гражданского Кодекса РФ) в следующих ситуациях:

  • При изменении главного обязательства, которое влечет за собой увеличение ответственности или другие неблагоприятные последствия без согласия поручителя для непосредственно поручителя,;
  • С прекращением главного обязательства. Это связывается с тем, что поручительство является добавочным обязательством в отношении к основному обязательству. А недействительность главного обязательства влечет за собой недействительность обязательства, обеспечивающего его когда другое не устанавливается законом (пункт 3 статьи 329 Гражданского Кодекса РФ);
  • Когда кредитор отказался принять необходимое выполнение, которое предложено поручителем или должником;
  • С переводом по основному обязательству на другое лицо долга, когда поручитель не дал согласие отвечать за должника;
  • По истечении срока, указанного в договоре, на который он дан.

Найденые документы по теме amp;laquoсоглашение к договору о совместной деятельности»

  1. Образец. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности

Договор о совместной деятельности → Образец. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности

соглашение
о сотрудничестве и совместной деятельности

, именуемое в дальнейшем
(название ор…

Договор о совместной деятельности

Договор о совместной деятельности

Образец. Договор о совместной деятельности в целях учреждения и обеспечения деятельности филиала для ведения реестра акционеров

Договор о совместной деятельности → Образец. Договор о совместной деятельности в целях учреждения и обеспечения деятельности филиала для ведения реестра акционеров

…шения о прекращении деятельности филиала.
7.2. действие договора может быть прекращено ранее срока,
указанного в п. 6.1, по соглашению сторон и по другим основаниям,
предусмотренными законодательством.

8. прекращение договора

8.1. настоящий договор …

Договор о совместной деятельности

Договор о совместной деятельности → Договор о совместной деятельности

…порядок сдачи-приемки выполненных работ (этапов), состав
приемочной комиссии, перечень представляемых документов определяются
соглашением сторон.
6. использование полученной (произведенной) в результате
совместной деятельности продукции осуществляется

Договор о совместной деятельности (с банком)

Договор о совместной деятельности → Договор о совместной деятельности (с банком)

договор
о совместной деятельности

, именуемый в дальнейшем банк, в лице председателя
правления , действующего на о…

Договор о совместной деятельности

Договор о совместной деятельности → Договор о совместной деятельности

…рока деятельности товарищества, либо
– достижения цели совместной деятельности , указанных в ст.1
настоящего договора ;
– по соглашению участников товарищества;
– если число участников товарищества уменьшится до одного;
– в иных случаях, предусмотренных гра…

Образец. Договор поручительства (к договору о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства)

Договор поручительства → Образец. Договор поручительства (к договору о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства)

договор поручительства
к договору о совместной деятельности
nо. от “” 20 г.

, именуем в дальнейшем
(п…

Образец. Договор о совместной хозяйственной деятельности

Договор о совместной деятельности → Образец. Договор о совместной хозяйственной деятельности

…достаточности:
.
(указать порядок: поровну или пропорционально взносам)

2.4. иные обязанности могут быть предусмотрены соглашением
сторон.

3. права участников договора

3.1. участники договора вправе в равной степени, независимо от
взноса участ…

Образец. Примерный договор простого товарищества ( совместная деятельность )

Договор простого товарищества → Образец. Примерный договор простого товарищества (совместная деятельность)

примерный договор
простого товарищества ( совместная деятельность )

,
(наименование предприятия-i участника)

Договор о совместной деятельности (в области правового обеспечения, юридических, информационных услуг и др.)

Договор простого товарищества → Договор о совместной деятельности (в области правового обеспечения, юридических, информационных услуг и др.)

1. предмет договора

1.1. стороны обязуются путем объединения усилий, а в случаях, предусмотренных отдельными соглашениями , также путем объединения денежных средств и имущества, совместно действовать в целях успешного решения уставных задач центр…

Образец. Договор о совместной деятельности по производству с/х продукции

Договор о совместной деятельности → Образец. Договор о совместной деятельности по производству с/х продукции


участники договора обязуются:
– производить взносы в порядке, сроки и способами,
предусмотренными отдельными договорами и соглашениями ;
– не разглашать конфиденциальную информацию;
– своевременно производить взаимные расчеты и платежи,
необходимые для …

Образец. Договор о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства

Договор о совместной деятельности → Образец. Договор о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства

договор nо.
о совместной деятельности на долевое
инвестирование строительства

, именуем в
(полное наименов…

Договор учредителей о совместной деятельности по созданию акционерного общества

Учредительные договоры, уставы → Договор учредителей о совместной деятельности по созданию акционерного общества

…жении и т.п.,-действующие на данной территории)
другим действующим законодательством
(наименование государства)
пришли к соглашению о совместной деятельности для создания
акционерного общества (далее “ао”)
(наименование)
полное наименование ао: ,
со…

Образец. Договор о совместной деятельности (в области правового обеспечения, юридических, информационных услуг и др.)

Договор о совместной деятельности → Образец. Договор о совместной деятельности (в области правового обеспечения, юридических, информационных услуг и др.)

1. предмет договора

1.1. стороны обязуются путем объединения усилий, а в случаях,
предусмотренных отдельными соглашениями , также путем объединения
денежных средств и имущества, совместно действовать в целях успешного
решения уставных задач ц…

Образец. Договор о совместной деятельности по введению обязательного медицинского страхования (на территории области)

Договор о совместной деятельности → Образец. Договор о совместной деятельности по введению обязательного медицинского страхования (на территории области)

…оты в рамках договора , должна
незамедлительно известить об этом другие стороны.
4.2. при возникновении споров по конкретным соглашениям между
сторонами, принятых в рамках данного договора , преимущественную силу
имеют положения данного договора .

Ссылка на основную публикацию